施工合同每逾期一天的违约金是如何计算的？一般解除建筑合同违约金是多少

　　李福霞律师，厦门房产纠纷律师，现执业于辽宁大东律师事务所，严格遵守律师职业道德和执业纪律，秉承诚信、谨慎、勤勉、高效的执业理念，受人之托、忠人之事，最大限度地维护当事人的利益。李福霞律师从事法律工作多年来，恪尽职守，为当事人提供快捷、优质、高效的法律服务，取得了良好的社会效果，为法制建设尽了绵薄之力;在办案中不畏权贵、据理力争、维权护法，受到当事人和法院的高度认可和评价。

施工合同每逾期一天的违约金是如何计算的？

一、施工合同每逾期一天的违约金是如何计算的

工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0.5%支付违约金。

国家没有硬性规定违约金的最高限额，主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定，形成文字写入合同。

如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金，因为承包人的原因造成逾期竣工，那么可以按照以下方法来解决：

1、可以与承包人协商解决，包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。

2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。

二、工程延期的原因有哪些

发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。

工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。

设计变更和工程量增加的。

一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

发生不可抗力。

专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

三、建筑工程违约的法律依据有哪些

《民法典》

第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约。对违约没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约。

第五百八十三条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

经合上面所说的，施工合同每逾期一天那么就会存在一天的违约金，而对于这笔违约金计算就需要由双方来进行协商，如果没有约定的就可以按工程总额的千分之五来进行计算，只要按法律所规定的条款走，那么双方的权益就可以受到保护。

一般解除建筑合同违约金是多少

一、一般解除建筑合同违约金是多少

《民法典》规定，合同解除后，如果合同有约定的，按合同约定处理违约金。如果没有约定时，一方违约造成合同解除的，违约方支付违约金。

根据《中华人民共和国民法典》

第五百六十六条合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约，但是当事人另有约定的除外。

主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事仍应当承担担保，但是担保合同另有约定的除外。

第五百八十五条约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

二、违约后还要继续履行合同吗

依据我国相关法律的规定，给付合同的一方出现违约情形的，违约人支付了违约金后，合同的另一方当事人可以要求违约方继续履行合同。

根据《民法典》第五百八十五条 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

根据法律规定，如果在合同生效以后，当事人有违约行为，另一方当事人可以要求其支付违约金。在违约人支付了违约金以后，另一方当事人可以要求违约人继续履行合同。如果造成的损失低于实际造成的损失，可以进行上诉。